大连工程质量保证金管理办法内容是什么?

大连工程质量保证金管理办法内容是什么？

工程质量保证金制度是为了保证施工正常进行和施工质量安全而推行的一项制度，在我国现代建筑工程被中广泛运用。然而中国地大物博，区域差别性很大，每个地区都有自己相应的制度。下面我们就举例说明大连工程质量保证金管理办法的主要内容。

一、大连工程质量保证金管理办法内容

第一章总则

第一条为进一步落实工程质量保修期内的维修责任，规范建设工程质量保证金管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《辽宁省建设工程质量条例》、《建设工程价款结算暂行办法》和《辽宁省建设工程质量保证金管理暂行办法》等相关规定，结合本市实际，制定本实施办法。

第二条本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人按本办法规定在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证在保修期内因承包人原因导致建设工程出现缺陷进行维修的资金。

缺陷是指建设工程质量不符合工程建设标准、设计文件以及承包合同的约定。

建设工程保修期自竣工验收合格之日起计算；工程保修期限按法规规定和合同约定执行。

第三条本办法适用于在本市行政区域内的新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程；法律、法规另有规定第二章保证金的预留

第四条发包人应当在招标文件中明确工程质量保修事项和保证金预留等内容，并与承包人在合同中对涉及保证金的下列事项按法规及本办法规定进行约定：

（一）保修范围、保修期限、保修责任；

（二）保证金预留比例、期限；

（三）保证金存储、使用、返回方式；

（四）其他需约定的事项。第五条保证金的预留比例：

对于全部或部分使用政府投资的建设项目，按不低于单位工程价款结算总额的5%预留保证金，具体预留比例根据招标文件和合同确定。具体管理办法仍按现行办法执行。

对于社会投资的建设项目，住宅工程(包括住宅或住宅小区工程、公寓工程、含有公共建筑的住宅或公寓工程)单位工程价款结算总额3000万元以下的按3%预留；3000万元及以上的按1.5%预留，并不得少于90万元。工业、公共建筑和市政基础设施工程单位工程价款结算总额3000万元以下按1.5%预留；3000万元及以上的按1%预留，并不得少于45万元。其他工程由发、承包人在合同中约定。

第六条建设工程保证金由发包人按本办法第五条规定的比例在竣工验收前以承包人名头存入保证金专用账户；存

入时应在单据摘要栏中注明具体工程名称、发包人、承包人等明细。发包人不得重复预留保证金。

单位工程价款结算总额以最终工程竣工结算价款为准。采用工程质量保险等其他保证方式的，可以不再预留保证金。

第七条社会投资项目的保证金预留，应在建设工程竣工验收前存入由第三方金融机构（以下简称金融机构）托管设立的保证金专用账户。

第八条保证金托管金融机构由市建设行政主管部门和市财政部门全市统一指定。大连市建设工程质量监督站、大连市市政工程质量监督站和各区、市、县（先导区）建设工程质量监督站（以下简称监督机构）在指定的保证金托管金融机构开设保证金专用账户，并开通网上银行业务。同时分别与保证金托管金融机构签署保证金托管协议，协议中应明确保证金的预留、支付、返还等事项；托管金融机构应按月将各保证金账户的存储情况及时反馈给开设账户的监督机构和同级财政部门。

第九条保证金托管协议签署期限为五年一次。监督机构、发包人、承包人等服务对象每年对金融机构进行一次满意率考核。如服务对象满意率未达到50%或金融机构在保证金托管过程中出现下列任一种情况时，监督机构有权提前解除托管协议：

（一）因自身原因未及时将储户资金存入指定账户或拖延出具相关票据，影响储户财务记账的；

（二）擅自挪用储户账户内资金的；

（三）不按相关规定按时计息的；

（四）支付保证金时设置障碍，不即时返还的；

（五）支付保证金时未按有关规定进行核实，造成储户资金流失的；

（六）人为增加手续费等其他不合理收费的。保证金托管协议期满后或监督机构提前解除托管协议时，市建设行政主管部门和市财政部门重新指定托管金融机构。

第十条监督机构在监督工程竣工验收时（如果单位工程价款结算总额未确定，可在形成工程质量监督报告前）应审核金融机构出具的保证金预留凭证，并对保证金的预留比例进行核实。

第三章保证金的使用

第十一条建设工程在保修范围和保修期限内发生质量缺陷，承包人应当履行保修义务；对不履行或者拖延履行保修义务的，按照《建设工程质量管理条例》规定责令改正并处罚款。

第十二条保证金仅用于支付由于承包人原因造成缺陷，且原承包人解体、撤销或无能力维修等情况而由发包人另行组织进行维修的费用。

第十三条使用保证金时，由产权人（或使用人）向发包人提出申请，发包人选择维修施工单位；当出现发包人解体、撤销等情况时，产权人（或使用人）向监督机构提出申请，可由其物业公司或业主委员会选择维修施工单位。

维修施工单位应制定合理的施工方案，确定的维修价款应经造价咨询机构审核。

维修施工单位按双方施工合同约定的工程内容完成维修任务后，发包人（出现发包人解体、撤销等情况时，为产权人或使用人，下同）应及时组织维修工程竣工验收，验收合格形成书面意见后，发包人和维修施工单位共同向监督机构申请保证金。

保证金使用额度不得超过本工程缴纳的保证金数额及利息。

对于社会投资项目，监督机构接到发包人和维修施工单位共同申请后，向金融机构出具工程维修资金支付通知（见附件一），金融机构接到通知后10日内从保证金中支付维修资金给维修施工单位。

第十四条保证金实行专款专用，任何单位和个人不得擅自批准减免、缓存、滞留、挪用、封存等。

第四章保证金返还

第十五条工程竣工验收合格后，若2年期间未出现质量缺陷的，满2年时返还保证金和利息的70%，满5年时将余额和利息全部返还；若2年期间出现质量缺陷且已进行保修的，满2年时返还保证金和利息的50%，满5年时将余额和利息全部返还；因承包人原因出现质量缺陷但未进行保修的，扣除相应的维修费用，满5年时返还保证金余额和利息；合同有特殊约定的，在不违反本条规定的原则下可按合同执行。第十六条对社会投资项目，保证金返还时，应按下列程序进行：

（一）承包人应向监督机构提交工程质量保证金返还申请书（见附件二），并附金融机构出具的保证金预留、支取凭证等材料原件，工程竣工验收报告、工程竣工验收备案表等材料复印件（复印件应加盖建设单位公章）。工程质量保证金返还申请书应经发包人、物业公司（无物业公司时，为业主委员会或产权人，下同）等单位确认;

（二）监督机构对相关申请材料核实无误后，向同级财政部门提交保证金返还报告（见附件三），即：大连市建设工程质量监督站、大连市市政工程质量监督站向市财政部门提交保证金返还报告，其他各区、市、县（先导区）建设工程质量监督站向当地同级财政部门提交保证金返还报告。经同级财政部门同意后，监督机构向金融机构发出返还通知;

（三）有关单位14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视为同意返还。发包人等单位提出异议承包人不认可的，由监督机构仲裁并执行。

第十七条金融机构应即时向承包人支付返还保证金，逾期返还的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率向承包人计付利息，并按照保证金托管协议承担违约责任。

第十八条经确认原承包人解体或撤销的，按有关债权债务等规定处分保证金。

办法涵盖了保证的管理及使用范围，以及保证金担保质量的具体实施内容等等，有关保证金的具体内容都覆盖在内，适合施工单位或个人认真学习研读。如果您还有相关问题，欢迎上网站咨询我们专业律师团队！

·辞退员工补偿金平均工资包含哪些？
辞退员工补偿金平均工资包含哪些?按照辞退前12个月的平均工资计算，包括基本工资，以及奖金，津贴等。经济补偿金的月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。一般来说，如果是因为不能胜任工作等合法原因辞退员工，如果提前一个月通知员工，如果不提前通知就需要赔偿一个月工资...

·装饰装修工程质保期是多久?
装饰装修工程质保期是多久? 一、装饰装修工程质保期是多久? 国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年...

·建筑工程质量的内容有哪些
建筑工程质量的内容有哪些方面？建筑工程承载这使用者的生命安全，因此其在服役期内的质量检查具有十分重要的意义。可是，由于相关知识的小众化，很多人对建筑工程质量的具体内容不太清楚。那么，建筑工程质量的内容有哪些方面？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。建筑工...

·单位与劳动者之间没有签合同被辞退怎么补偿？
根据《劳动合同法》中的规定，用人单位在与劳动者建立了用工关系之后的一个月内就需要与劳动者签订书面的劳动合同。但现实中却经常出现单位为逃避责任而不签合同的情况，那此时没有签合同被辞退怎么补偿呢?我们整理了相关资料，马上在下文中为你做详细解答。一、没有签合同被辞退怎么补偿按照法...

·一、劳动合同1年试用期是多久?
一、劳动合同1年试用期是多久?根据《劳动合同法》第十九条　劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成...

·工资3000十级伤残能赔多少钱？
工资3000十级伤残能赔多少钱？一、工资3000十级伤残能赔多少钱? 工资3000十级伤残能赔两万元左右，十级工伤的，规定是当事人可以得到本人7个月工资的赔偿金。《工伤保险条例》第三十七条　职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇： (一)从工伤保险基金按伤...

·劳动争议仲裁机关的组成？
劳动争议仲裁机关的组成？一、劳动争议仲裁机关的组成? 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数。劳动争议仲裁委员会依法履行下列职责： (一)聘任、解聘专职或者兼职仲裁员; (二)受理劳动争议案件; (三)讨论重大或者...

·一、劳动合同在休产假到期是否可以续签
一、劳动合同在休产假到期是否可以续签动合同在休产假到期是可以续签的，用人单位与劳动者初次签订劳动合同，期限多久都是合法的。也就是说期限是双方协商的，法律无强制性规定。签订1天劳动合同或30年的劳动合同，都是合法有效的。不过，签订2次固定期限劳动合同或劳动者工作满10年之后再...

·工伤认定行政起诉状起诉事项有哪些？
在工作中受了工伤后，需要进行工伤认定，然后向用人单位索要相应的赔偿。如果是自己的一些操作不当或者没有得到相应的赔偿，这时可以提出工伤认定行政起诉状进行申诉。大部分人写行政起诉状的经验几乎为零，那么写工伤认定行政起诉状的起诉事项有哪些？一、工伤认定行政起诉状起诉事项有哪些？ ...

·工程质量保修金3%的政策什么时候实行一、工程质量保修金3
工程质量保修金3%的政策什么时候实行一、工程质量保修金3%的政策什么时候实行？ 2017年7月1日实行。 2017年1月份住房城乡建设部、财政部制定并印发了《建设工程质量保证金管理办法》。两种情况，不得预留工程质量保证金，为建筑企业减负。 1、两种情况，不得预留工程质量...